|
|
工程建设合同管理
学校: 无
问题 1: 1. 合同是平等主体的（ ）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
选项:
•
A. 法人
•
B. 法人和其他组织
•
C. 自然人
•
D. 自然人、法人和其他组织
答案: 自然人、法人和其他组织
问题 2: 2. 某施工企业为某上级行政主管部门承担办公大楼的施工任务，双方签订合同后即使建立了（ ）关系。
选项:
•
A. 主管部门对施工单位的监督
•
B. 主管部门对施工单位的领导
•
C. 主管部门对施工单位的管理
•
D. 主管部门与施工单位平等的合同
答案: 主管部门与施工单位平等的合同
问题 3: 3. 要约相对人对要约主要条款部分同意，部分作出变更的答复文件，可视为（ ）。
选项:
•
A. 承诺
•
B. 新要约
•
C. 部分承诺
•
D. 拒绝
答案: 新要约
问题 4: 4. 当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应当承担（ ）责任。
选项:
•
A. 风险损害赔偿
•
B. 双倍返还定金
•
C. 缔约过失
•
D. 违约赔偿
答案: 缔约过失
问题 5: 5. 某水泥厂因技术问题使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于（ ）签订的合同。
选项:
•
A. 欺诈手段
•
B. 胁迫手段
•
C. 超越经营范围
•
D. 无权代理
答案: 欺诈手段
问题 6: 6. 以包工包料方式承包的施工合同，施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约。该违约责任应当由（ ）承担。
选项:
•
A. 建设单位
•
B. 施工企业
•
C. 项目经理
•
D. 采购人员
答案: 施工企业
问题 7: 7. 下列不属于合同法调整范围的合同是（ ）。
选项:
•
A. 监护合同
•
B. 买卖合同
•
C. 技术合同
•
D. 委托合同
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 8: 8. 依据合同法规定，（ ）订立的合同，当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同。
选项:
•
A. 一方以欺诈手段
•
B. 以合法形式掩盖非法目的
•
C. 恶意串通损害第三人利益
•
D. 违反法律、行政法规强制性规定
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 9: 9. 由于当事人的疏忽，合同内未约定履行期限，事后双方又没能就履行期限的时间达成一致协议，则（ ）。
选项:
•
A. 可视为无效合同
•
B. 按可撤销合同对待
•
C. 债权人可以随时要求履行，但应给对方必要准备时间
•
D. 债权人要求履行时，债务人可以拒绝履行
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 10: 1. 由于当事人的疏忽，合同内未约定履行期限，事后双方又没能就履行期限的时间达成一致协议，则（ ）。
选项:
•
A. 可视为无效合同
•
B. 按可撤销合同对待
•
C. 债权人可以随时要求履行，但应给对方必要准备时间
•
D. 债权人要求履行时，债务人可以拒绝履行
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 11: 2. 依据合同法规定，（ ）订立的合同，当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同。
选项:
•
A. 一方以欺诈手段
•
B. 以合法形式掩盖非法目的
•
C. 恶意串通损害第三人利益
•
D. 违反法律、行政法规强制性规定
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 12: 3. 属于法律行为的要约发出后，则对（ ）具有法律约束力。
选项:
•
A. 要约人和受要约人
•
B. 要约人
•
C. 受要约人
•
D. 合同担保人
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 13: 4. 下列不属于合同法调整范围的合同是（ ）。
选项:
•
A. 监护合同
•
B. 买卖合同
•
C. 技术合同
•
D. 委托合同
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 14: 5. 以包工包料方式承包的施工合同，施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约。该违约责任应当由（ ）承担。
选项:
•
A. 建设单位
•
B. 施工企业
•
C. 项目经理
•
D. 采购人员
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 15: 6. 某水泥厂因技术问题使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于（ ）签订的合同。
选项:
•
A. 欺诈手段
•
B. 胁迫手段
•
C. 超越经营范围
•
D. 无权代理
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 16: 7. 当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应当承担（ ）责任。
选项:
•
A. 风险损害赔偿
•
B. 双倍返还定金
•
C. 缔约过失
•
D. 违约赔偿
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 17: 8. 要约相对人对要约主要条款部分同意，部分作出变更的答复文件，可视为（ ）。
选项:
•
A. 承诺
•
B. 新要约
•
C. 部分承诺
•
D. 拒绝
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 18: 9. 由于当事人疏忽，合同内未约定支付货币地点，事后双方又没能就履行地点达成一致，则（ ）。
选项:
•
A. 可视为无效合同
•
B. 按可撤销合同对待
•
C. 在接受货币一方所在地履行
•
D. 在支付货币一方所在地履行
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 19: 10. 要约人从自身利益考虑希望发出的要约不生效，合同法规定构成要约撤回的条件是，撤回通知（ ）。
选项:
•
A. 应在不迟于对方收到要约的时间到达对方
•
B. 应在对方作出承诺以前到达对方
•
C. 应在对方承诺到达要约人以前到达对方
•
D. 发出和到达时间不受限制
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 20: 11. 承诺发生法律效力的情况包括（ ）。
选项:
•
A. 超过有效期发出的要约内容完全一致的答复
•
B. 承诺对要约内容作了非实质行变更，要约人同意
•
C. 承诺对要约内容作了非实质行变更，要约人反对
•
D. 在有效期内作出的答复超过规定时间到达对方，要约人未及时发出拒绝通知
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 21: 12. 为了使要约不生效，要约人可以发出撤销通知的条件包括（ ）。
选项:
•
A. 在要约内明确承诺期限的要约
•
B. 在要约内未明确承诺期限的要约
•
C. 在对方作出承诺以前
•
D. 在接到对方承诺以后
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 22: 13. 合同法规定，若先履行义务方有确切证据表明后履行义务方有（ ）情形之时，可以行使不安抗辩权。
选项:
•
A. 未按合同约定办理保险
•
B. 经营状况严重恶化
•
C. 为了逃避债务转移财产或抽逃资金
•
D. 丧失商业信誉
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 23: 14. 水泥供货合同约定，采购方接货10天内支付货款。供货商在合同约定的时间之前将300吨水泥通过铁路发运到施工现场，此时采购方仓库内的水泥因存放过多，没有足够的仓储场地。对此事件采购方接收水泥后（ ）。
选项:
•
A. 应在10天内支付货款
•
B. 通知供货方其行为构成违约
•
C. 在合同约定的到货时间后10天内支付货款
•
D. 供货方承担露天存放部分水泥实际支出的保管费用
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 24: 15. 根据《合同法》，下列关于格式条款合同的说法，正确的有( ) 。
选项:
•
A. 采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务
•
B. 采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款
•
C. 对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释
•
D. 对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 25: 16. 根据《合同法》，下列有关格式条款合同的说法中，错误的有( )。
选项:
•
A. 采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动
•
B. 格式合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定
•
C. 当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
•
D. 提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 26: 17. 贯彻合同的全面履行原则是指（ ）。
选项:
•
A. 按照合同约定的期限履行
•
B. 可以变更标的
•
C. 按合同约定的数量履行
•
D. 按合同约定的地点履行
•
E. 不得低于合同约定的质量标准
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 27: 1. （ ）模式运作的项目周期长，业主管理成本较高，前期投入较大，工程变更时引起较多的索赔。
选项:
•
A. 设计—招标—建造
•
B. 设计—建造
•
C. 项目管理
•
D. 设计—采购—建设
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 28: 2. （ ）适用于工期比较短，而且对最终产品的要求又非常精确的工程项目。
选项:
•
A. 固定总价合同
•
B. 成本加酬金合同
•
C. 纯单价合同
•
D. 成本补偿合同
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 29: 3. 建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以（ ）。
选项:
•
A. 参加开标会
•
B. 作为评标委员
•
C. 决定中标人
•
D. 参加定标投票
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 30: 4. 根据招投标法的规定，投标人少于（ ）家的，招标人应当依照招投标法重新招标。
选项:
•
A. 2
•
B. 3
•
C. 4
•
D. 5
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 31: 5. 招标代理行为属于（ ）。
选项:
•
A. 委托代理
•
B. 法定代理
•
C. 指定代理
•
D. 复代理
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 32: 6. 招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（ ）。
选项:
•
A. .参与竞争的投标人
•
B. 招标单位的董事会
•
C. 上级行政主管部门
•
D. 省、市政府部门提供的专家名册
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 33: 7. 某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目( )。
选项:
•
A. 必须公开招标
•
B. 可直接委托发包
•
C. 必须邀请招标
•
D. 必须聘请招标代理机构委托发包
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 34: 8. 《招标投标法》规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起________内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
选项:
•
A. 30
•
B. 15
•
C. 60
•
D. 10
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 35: 9. 公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（ ）。
选项:
•
A. 是否进行资格预审
•
B. 是否组织现场考察
•
C. 是否解答投标单位的质疑
•
D. 是否公开开标
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 36: 10. 规模大、工期较长且技术复杂的大中型工程项目，由于施工过程中可能遇到的不确定因素较多，施工招标通常采用（ ）合同。
选项:
•
A. 总价
•
B. 单价
•
C. 成本加酬金
•
D. 固定价格
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 37: 11. 招标人自行办理招标事宜，须具备（ ）等条件。
选项:
•
A. 具有编制招标文件能力
•
B. 有自己的评标专家库
•
C. 有组织评标能力
•
D. 经招标代理机构批准
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 38: 12. 招标投标法规定，招标方式可分为（ ）。
选项:
•
A. 公开招标
•
B. 行业内招标
•
C. 邀请招标
•
D. 议标
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 39: 13. 公开招标设置资格预审程序的目的是（ ）。
选项:
•
A. 选取中标人
•
B. 减少评标工作量
•
C. 优选最有实力的承包商参加投标
•
D. 迫使投标单位降低投标报价
•
E. 了解投标人准备实施招标项目的方案
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 40: 14. 如果招标人有足够的管理能力，也可以将全部施工内容分解成若干个单位工程和特殊专业工程分别发包，分标段时要考虑的主要因素有( )。
选项:
•
A. 工程特点
•
B. 对工程造价的影响
•
C. 有利于发挥承包商的特长，增加对承包商的吸引力，使更多的承包商来投标
•
D. 工地的施工管理问题
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 41: 15. 施工招标文件的主要内容包括（ ）。
选项:
•
A. 工程综合说明
•
B. 必要的图纸和技术资料
•
C. 工程量清单
•
D. 合同条件
•
E. 要求投标单位必须提出的优惠条件
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 42: 16. 选择招标方式时主要考虑因素包括（ ）。
选项:
•
A. 工程项目的特点
•
B. 图纸和技术资料的准备情况
•
C. 招标单位的管理能力
•
D. 业主与某一施工单位的关系
•
E. 施工的专业技术特点
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 43: 17. 进行施工招标应满足的条件包括（ ）。
选项:
•
A. 概算已批准
•
B. 有能满足施工需要的施工图纸
•
C. 已选择了监理单位
•
D. 建设资金来源已落实
•
E. 已有施工许可证
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 44: 18. 可调价格合同中，合同价款的调整因素包括( )。
选项:
•
A. 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款
•
B. 工程造价管理部门（指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构）公布的价格调整
•
C. 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
•
D. 承包人原因导致的工程量增加
•
E. 双方约定的其它因素
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 45: 19. 开标时，可能当场宣布投标单位所投标书为废标的情况包括（ ）。
选项:
•
A. 未密封递送的标书
•
B. 投标工期大于投标文件中要求工期的标书
•
C. 未按规定格式填写的标书
•
D. 没有投标授权人签字的标书
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 46: 20. 经过建设行政主管部门批准后，可以采用议标方式选择承包商的工程可能为（ ）。
选项:
•
A. 一般民用建筑工程
•
B. 保密工程
•
C. 专业要求非常高的特殊专业工程
•
D. 普通工业厂房建筑
•
E. 紧急抢修工程
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 47: 1. 按照施工合同文本的规定，（ ）是承包人应当完成的工作。
选项:
•
A. 使施工场地具备施工条件
•
B. 提供施工场地的地下管线资料
•
C. 做好施工现场地下管线的保护工作
•
D. 组织设计交底
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 48: 2. 施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（ ）对该进度计划的缺陷承担责任。
选项:
•
A. 发包人
•
B. 监理单位
•
C. 工程师
•
D. 承包人
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 49: 3. 因不可抗力发生，工程所需清理修复费用由（ ）承担。
选项:
•
A. 发包方
•
B. 承包方
•
C. 发包方和承包方协商
•
D. 发包方和承包方共同
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 50: 4. 按照施工合同示范文本的规定，由于（ ）原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不能顺延。
选项:
•
A. 发包人未按约定提供施工场地
•
B. 发生不可抗力
•
C. 设计变更
•
D. 承包人的主要施工机械出现故障
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 51: 5. 因不可抗力发生致使合同无法继续履行，可以解除合同。合同解除后，双方约定的（ ）条款仍然有效。
选项:
•
A. 质量控制
•
B. 投资控制
•
C. 支付和结算
•
D. 担保
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 52: 6. 建设工程施工合同示范文本由____、通用条款和专用条款三部分组成。( )
选项:
•
A. 协议书
•
B. 招标文件
•
C. 投标书
•
D. 质量保修书
•
E. 合同书
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 53: 7. 某合同规定的缺陷责任期为一年。在试运行过程中，第七个月时由于主机缺陷更新更换，再次运行后的第六个月由于该机组的缺陷再次修理。按照FIDIC合同条件的规定，此时的缺陷责任期总时间应从竣工之日起后的第（ ）个月为止。
选项:
•
A. 12
•
B. 15
•
C. 24
•
D. 25
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 54: 8. 一般而言，工程项目实施控制包括成本控制、质量控制、进度控制和合同控制。其中____是核心。( )
选项:
•
A. 成本控制
•
B. 质量控制
•
C. 进度控制
•
D. 合同控制
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 55: 9. 施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于___________的规定。( )
选项:
•
A. 撤销权
•
B. 不安抗辩权
•
C. 后履行抗辩权
•
D. 同时履行抗辩权
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 56: 10. 承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复、重新隐蔽的费用和损失的工期为（ ）。
选项:
•
A. 费用和工期损失全部由业主承担
•
B. 费用和工期损失全部由承包商承担
•
C. 费用由承包商承担，工期给予顺延
•
D. 工期不予顺延，但费用由业主给予补偿
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 57: 11. 《建设工程施工合同文本》由（ ）组成。
选项:
•
A. 协议书
•
B. 中标通知书、投标书
•
C. 专用条款
•
D. 通用条款
•
E. 招标文件
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 58: 12. 施工合同属于（ ）。
选项:
•
A. 诺成合同
•
B. 要物合同
•
C. 工作合同
•
D. 劳务合同
•
E. 有偿合同
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 59: 13. 按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括( )。
选项:
•
A. 设计变更给承包人增加的款额
•
B. 工程师批准承包商索赔的款项
•
C. 承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费
•
D. 承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出
•
E. 承包商收取的分包管理费
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 60: 14. 按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有( )。
选项:
•
A. 办理土地征用
•
B. 向工程师提供工程进度计划
•
C. 提供保证施工安全需要的围栏设施
•
D. 协调处理施工现场周围地下管线的保护工作
•
E. 提供施工现场的地下管线资料
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 61: 15. 设计变更涉及问题的规定包括（ ）。
选项:
•
A. 甲方对原设计进行变更，经承包方同意后，设计费应按承包方实际返工修改工作量增付
•
B. 设计任务进行重大修改，需经乙方同意后进行
•
C. 施工图设计的修改需经原设计单位同意
•
D. 委托方因故停止设计，已付的设计费不退回
•
E. 将群体工程中半数以上单位工程交给其他单位实施
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 62: 16. 工程师可以对承包商索赔提出质疑的情况有（ ）。
选项:
•
A. 业主和承包商共同负有责任
•
B. 损失计算不足
•
C. 合同免除了业主的补偿责任
•
D. 承包商没有采取适当措施减少损失
•
E. 承包商以前已经暗示放弃索赔要求
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 63: 17. 属于可以顺延的工期延误有（ ）。
选项:
•
A. 发包方不能按合同约定付款，使工程不能正常进行
•
B. 工程量变化
•
C. 非承包商原因停水、停电
•
D. 发包方不能按专用条款约定提供场地
•
E. 设计变更
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 64: 18. 业主负责采购的建筑材料，到货前24小时通知承包商共同验收，而届时承包商未派人参加。此时（ ）。
选项:
•
A. 货物不需验收，交予承包商保管
•
B. 业主单独验收
•
C. 验收后交予承包商保管
•
D. 发生损坏或丢失由业主负责
•
E. 发生损坏或丢失由承包商负责
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 65: 19. 监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是（ ）。
选项:
•
A. 施工招投标工作的监督管理
•
B. 施工工期管理
•
C. 施工费用管理
•
D. 施工质量管理
•
E. 施工过程的档案管理
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 66: 20. 施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容包括（ ）。
选项:
•
A. 提前竣工时间
•
B. 为提前竣工而调整的施工进度计划
•
C. 乙方采取的赶工措施
•
D. 赶工措施的经济支出和承担
•
E. 违约责任
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 67: 1. 下列选项中说法正确的是（ ）。
选项:
•
A. 索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多
•
B. 承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔
•
C. 总索赔比单项索赔要更易处理和解决
•
D. 工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 68: 2. 工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是( )。
选项:
•
A. 当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定
•
B. 认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料
•
C. 批准承包人缩短合同工期
•
D. 将批准的索赔额纳入月进度款中
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 69: 3. 属于按索赔处理方式分类的索赔是( )。
选项:
•
A. 合同内索赔
•
B. 综合索赔
•
C. 工期索赔
•
D. 工程变更索赔
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 70: 4. 承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于（ ）。
选项:
•
A. 工程延误索赔
•
B. 工程变更索赔
•
C. 工程加速索赔
•
D. 合同工期索赔
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 71: 5. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（ ）。
选项:
•
A. 承包人应向业主提交索赔意向通知
•
B. 承包人应向工程师提交索赔意向通知
•
C. 承包人提交索赔意向通知没有期限限制
•
D. 承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利丧失
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 72: 6. 在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当( )。
选项:
•
A. 增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延
•
B. 增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延
•
C. 增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延
•
D. 增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 73: 7. 承包商只可索赔工期的延误是( )。
选项:
•
A. 异常恶劣的气候条件
•
B. 业主未及时交付合格的施工现场
•
C. 特殊风险
•
D. 业主要求增加额外工程
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 74: 8. 仲裁委员会在收到申请书之日起___________内，认为符合受理条件的，应当受理并通知当事人。( )
选项:
•
A. 10日
•
B. 7日
•
C. 15日
•
D. 5日
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 75: 9. 在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括（ ）。
选项:
•
A. 事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误
•
B. 造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任
•
C. 造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错
•
D. 按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知
•
E. 按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 76: 10. 下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有（ ）。
选项:
•
A. 招标文件
•
B. 招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答
•
C. 技术文件中提供的地质资料
•
D. 工程师发布的书面指令
•
E. 检查和试验记录
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 77: 11. 根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中,可以给予承包商延长合同工期的有（ ）。
选项:
•
A. 发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿
•
B. 施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件
•
C. 业主提前占用部分工程导致后续施工的延误
•
D. 后续法规调整引起的延误
•
E. 施工中受到其他承包商的干扰
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 78: 12. 根据FIDIC《施工合同条件》，承包人可以提出费用补偿的有（ ）。
选项:
•
A. 延误发放图纸
•
B. 不可预见的外界条件
•
C. 其他承包商的干扰
•
D. 异常不利的气候条件
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案
问题 79: 13. 索赔具有如下一些本质特征( )。
选项:
•
A. 索赔的依据是法律法规、合同文件及工程建设惯例，但主要是合同文件
•
B. 索赔是因非自身原因导致的，要求索赔一方没有过错
•
C. 与原合同相比较，已经发生了额外的经济损失或工期损害
•
D. 索赔必须有切实有效的证据
•
E. 索赔是单方行为，双方还没有达成协议
答案: 请关注ybaotk.com搜题查看答案 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？立即注册
x
上一篇：国开电大江苏开放大学儿童文学作业答案下一篇：国开电大江苏开放大学建设工程经济作业答案
|
发表于 2025-4-11 17:41:46
中发现Ni：
中发现Ni：
中发现Ni：
中发现Ni：
中发现Ni：
中发现Ni：
QQ登录
